Fővállalkozói kivitelezési szerződés alapján Ajánlatkérő új földszint + két emeletes kutatóépülete kivitelezése

Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva. Ajánlatkérő egységes engedélyes tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezéstechnológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. 1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. 2. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az ajánlattevő esetében a részvételi jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha részvételi jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges. 4. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. 5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokat. 6. A részvételi jelentkezésben a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges. 7. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 8. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 9. A B-750 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest (ide értve a Közbeszerzési Hatóság „bronz” és "ezüst" fokozatú minősítés 1. sz. mellékletében szereplő kategóriákat) A P1 mennyiségében szigorúbb– lezárt utolsó 3 üzleti év adózott eredményének igazolása és 1 Mrd Ft árbevétel igazolása, az M1 mennyiségében és típusában szigorúbb – nagyobb alapterületű megvalósult épület építése és labor kivitelezésre vonatkozó referencia. 10. FAKSZ: dr. Pálinkás Csilla (lajstromszám: 00071) 11. A részszempontonként kiosztható ponttartomány 0-10 pont. Az értékelés módszere az ár értékelési szempontnál fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontoknál egyenes arányosítás A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszerét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 12. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább 350 000 000 Ft/káresemény és 1 000 000 000 Ft/év kivitelezői felelősségbiztosítást, legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegű „All-risk” típusú építés-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 13. Részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában. 14. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában szerepelnie kell a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 16. Ajánlatkérő 2026. június 17. napján 10 órakor helyszíni bejárás tart. Találkozás: Ajánlatkérő székhelyén, 1083 Budapest, Szigony u. 43., a földszinti aulában. 17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 18. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell. 19. Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás jelen, részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot! 20. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja szerinti meghívásos eljárást kíván lefolytatni. 21. Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló 98/2025. (V.12.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott ellenőrzés. Amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlat meghaladja a miniszter költségellenőrzési véleményének megfelelő becsült értéket, az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást kell lefolytatni. Ha a minisztériumi ellenőrzés eredménye nem támogató, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett az ellenőrzés eredményét a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135. § (12) bekezdés.] Folytatás BT-88 pontból Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles naponta, a hiba kijavításának időtartamára. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá Meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából, neki felróható magatartásból, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően eláll, vagy azt felmondja. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses ár. A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %. Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerinti kötelező mértékű (5%), de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előlegen felüli mértékre előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában nyújtható. Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a nettó Szerződéses Ár értékének 5%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 3 napon belül kell rendelkezésre bocsátani. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásáig érvényben kell maradnia. Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 napon belül a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a jótállás biztosítékaként a jótállási időszak végéig hatályban, érvényben lévő jótállási biztosítékot kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásának a feltétele, továbbá a jelen szerződés szerinti jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a jótállási időszakra (60 hónap) a nettó Szerződéses Ár értékének 5 %-a. További szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2026/07/09 11:00