„Fenntartható városfejlesztés Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán” című TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022 számú projekt vonatkozásában tervezési munkák: Egyeztetési-, Tervzsűri dokumentáció elkészítése; Engedélyezési terv elkészítése; Kiviteli terv elkészítése; Tervezői művezetési feladatok ellátása; a kapcsolódó kivitelezési munkákra irányuló közbeszerzési eljárások szakmai támogatása 2 RÉSZben az alábbiak szerint: 1. RÉSZ - Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, rekonstrukciója a Nyíregyháza, Viola utcán; Dália utcán és Bottyán János utca sarkon; Dália u. oldalági rész 8081 hrsz. (101 m hosszon) teljes útfelújítás; Dália u., "Huszár tér" 8084, 8088 hrsz. (596 m hosszon) út felújítása; Dália utcai közlekedő járda teljes felújítása, szélesítése; Belső területek közlekedő járda építése, felújítása; Közvilágítás fejlesztése 2. RÉSZ - Játszótér kialakítása a 8096/1 és 8096/2 hrsz-ú ingatlant érintően, illetve zöldfelület rekonstrukció

Ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult számlák benyújtására: 1. rész vonatkozásában 1. részszámla, a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 1. és 3. sorának összegéről az engedélyes tervdokumentáció leszállítását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; 2. részszámla, a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 2., 4., 5. és 8. sorainak összegéről a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 6. sorának összegéről külön-külön részszámla (a pályázati elszámolhatóság szabályai miatt) a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; Végszámla, a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 9. sorának összegéről, a beruházás műszaki-átadás átvétele lezárását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 7. sorának összegéről külön végszámla (a pályázati elszámolhatóság szabályai miatt) a beruházás műszaki-átadás átvétele lezárását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével. 2. rész vonatkozásában 1. részszámla, a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 1-4., 7-8., és 11. sorainak együttes összegéről a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 5. és 9. sorának összegéről külön-külön részszámla (a pályázati elszámolhatóság szabályai miatt) a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; Végszámla, a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 12. sorának összegéről, a beruházás műszaki-átadás átvétele lezárását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével; a nettó ajánlati ár felbontására szolgáló ártáblázat 6. és 10. sorainak összegéről külön-külön végszámla (a pályázati elszámolhatóság szabályai miatt) a beruházás műszaki-átadás átvétele lezárását követően, a megrendelői teljesítés igazolás kiadásának feltételével. Kötbérterhes részhatáridők az 1. rész esetében: Engedélyes tervdokumentáció leszállítása, Megrendelő általi véleményezéssel: a szerződés hatályba lépésének napja + 65 nap (az engedélyezés időtartama a kötbérterhes teljesítési határidőbe nem számít be). Kiviteli tervdokumentáció tervező általi szállítása: Engedély igazolt átvételétől számított +25 nap (véghatáridő). 2. rész esetében: Kiviteli tervdokumentáció tervező általi szállítása: a szerződés hatályba lépésétől számított +90 nap (véghatáridő). Az előbbi (rész)határidők elmulasztása esetén késedelmi kötbér fizetendő, mértéke 0,5%/nap, a alapja a teljes nettó tervezési díj, max.mértéke a teljes nettó tervezési díj 10%-a. A felhívásban szereplő valamennyi teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számítódik. 2A 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (3) bekezdése alapján a tárgyi feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés megkötésére kizárólag az állami beruházásokért felelős miniszternek a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó, költségellenőrzést tartalmazó véleménye beszerzését követően kerülhet sor. A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, amennyiben a költségellenőrzést tartalmazó vélemény nem áll rendelkezésre vagy az nem támogatja a szerződés megkötését, Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint eredménytelenné nyilváníthatja, kivéve a 253. § (5) bekezdésében foglaltakat esetben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 15/H. § alapján ajánlattevő köteles– felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni VALAMENNYI RÉSZ esetében legalább 10.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Tervező a felelősségbiztosítási kötvény másolatát a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles átadni a Megrendelőnek. 1. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok 1.1. EKR-ben rendszeresített űrlapon csatolandó nyilatkozatok: - Felolvasólap, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. - Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról. - Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról (Legkésőbb ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására). - Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat - Orosz szankciós nyilatkozat - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról - Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján - Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani. 1.2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: - Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződésben, szerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat. (adott esetben). - Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. - A szerződés tárgya azon részének tekintetében, amelynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása nem lehetséges, a műszaki leírás esetlegesen hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Ilyen esetben a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepel, ennek hiányában is a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. - Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló együttműködési megállapodást (konzorciális szerződést) 2. Egyéb információk 2.1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő. 2.2. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az eljárás során csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 2.3. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint sem korlátozza a hiánypótlás lehetőségét. 2.4. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 2.5. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában, és azt nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől sem. 2.6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 2.7. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 2.8. FAKSZ: Bátyi László 00043, Dr. Kardos Norbert 00077 2.9. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. 3. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében: fordított arányosítás. A 2. és 3. részszempont esetén: a két szélső érték közötti arányosítás. 4. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza az ÁBTV 38. § (BIM) rendelkezéseit tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás (tervezési szolgáltatás) a Kbt. 19. § (3) bek. alkalmazása nélkül számított becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.