La station de pompage de démergement principale SD6 de Seraing nécessite une mise à niveau électromécanique pour adapter l’ouvrage à l’augmentation du débit d’eau à évacuer en cas d’orage sur le bassin Sérésien lors d’une crue de Meuse et pour remplacer le matériel électrique devenu obsolète.

Remarque concernant le critère d'attribution : Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur sur base du critère prix influencé par le niveau d’ambition CO2. Niveau d’ambition CO2 Le soumissionnaire peut s'engager dans son offre à atteindre un certain niveau d'ambition CO2. Si le soumissionnaire ne s’engage pas expressément dans son offre à atteindre un niveau d’ambition en matière de CO2, il est réputé ne pas préfixer un niveau d’ambition, de sorte qu’aucune remise fictive ne s’applique. La détermination d'un niveau d'ambition CO2 dans l'offre se traduit par une réduction fictive. En appliquant cette réduction fictive au prix de l'offre, on obtient le prix d'évaluation qui est utilisé pour évaluer le critère d'attribution "Coût d’investissement". Pour ce marché, le soumissionnaire ne peut choisir qu'un seul des niveaux d'ambition suivants : Niveau d’ambition CO2 Réduction fictive au prix de l’offre Aucun : 0% ; Niveau 1 : 2% ; Niveau 2 : 4% ; Niveau 3, 4 et 5: 6% . Les différents niveaux minimaux pour l'application de la réduction fictive comprennent les exigences reprises en annexe jointe au présent cahier spécial des charges. Pour atteindre un niveau supérieur, les critères des niveaux inférieurs doivent également être remplis. Les niveaux d'ambition et les termes utilisés ci-dessus sont expliqués plus en détail dans le Manuel de l'échelle de performance, disponible sur www.echelledeperformanceCO2.be. Le niveau d'ambition CO2 proposé doit être atteint au plus tard un an après la conclusion du marché ou au moment de la réception provisoire, si celle-ci se produit en premier. Dans le cas où la durée du marché s'étend sur plusieurs années, l’adjudicataire doit démontrer dans le mois suivant chaque anniversaire de la notification qu’il a atteint au moins le niveau annoncé dans son offre. Les obligations incombant à l'adjudicataire pendant l'exécution du marché sont précisées au chapitre III.34 du présent cahier spécial des charges. Remarque concernant le délai : Les travaux de modernisation sont réalisés en 2 phases successives : 1/ Phase A : Travaux électromécaniques principaux Le délai de la phase A est un délai partiel de rigueur et s’élève au maximum à 350 jours ouvrables à partir du début du chantier et se termine par un constat d’achèvement partiel des travaux n°1. Durant la phase A, l’adjudicataire doit réaliser les travaux suivants : a) Toutes les études de génie civil et d’électromécanique b) Tous les travaux en toiture et sur les façades du bâtiment dont l’installation du local électrique avec les 2 transformateurs de puissance et le TDG c) Les travaux de génie civil du local chaufferie d) Le remplacement des 6 groupes moto-pompes d’exhaure e) L’installation de tous les nouveaux tableaux électrique Basse Tension f) Le remplacement des tableaux HT g) L’installation et le remplacement de tous les câbles électriques (sauf éclairage et prises) h) Tous les travaux à l’extérieur du bâtiment i) Tous les travaux décrits le présent CSC non fait mention dans la phase B L’attention de l’adjudicataire est attirée sur les délais d’approbation du pouvoir adjudicateur mentionnés à l’article 36 de la partie II du cahier spécial des charges. Il est à noter que ces délais d’approbation sont inclus dans les 350 jours ouvrables du délai de la phase A. En cas de dépassement du délai de la phase A, les amendes de retard seront appliquées jusqu’au constat d’achèvement partiel des travaux de la phase A. 2/ Phase B : Travaux de finition Le délai de la phase B s’élève au maximum à 100 jours ouvrables. Cette phase ne peut commencer qu’après la date du constat d’achèvement de la phase A. Il commence d’un commun accord et se termine par la réception provisoire de l’ensemble. Durant la phase B, l’adjudicataire doit réaliser les travaux suivants : a) Travaux de peinture b) Travaux de chauffage (remplacement chaudières, tuyauteries et radiateurs, aménagement RF) c) Aménagements des sols d) Installation de la nouvelle détection incendie e) Remplacement de l’éclairage et des prises de courants En cas de dépassement du délai de la phase B, les amendes pour retard seront appliquées jusqu’au constat de réception provisoire du chantier.