Prestarea serviciilor de supervizare, asistenta tehnica – dirigentie de santier si SSM, pentru investitia - Coridor de mobilitate în orașul Aleșd, județul Bihor”, care are ca scop reabilitarea a 7682 m din infrastructura rutieră a orașul Aleșd pentru a asigura creșterea siguranței circulației și reducerea timpului petrecut în trafic. Principalele activități constau în a acorda Beneficiarului asistență de specialitate, conform legislației, normelor și standardelor în vigoare, atât pe perioada realizării lucrărilor de construcții, cât și în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție a lucrărilor). Supervizorul trebuie să aibă în echipa sa diriginți de șantier autorizați, potrivit legii și orice alte persoane necesare pentru îndeplinirea rolului său. Fără a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, păstrând răspunderea finală, poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți, din cadrul echipei sale, pentru a îndeplini oricare dintre responsabilitățile și autoritatea deținute de Supervizor Orice astfel de nominalizare, revocare sau înlocuire se va face în scris și nu se va implementa până nu se transmite un exemplar Antreprenorului și Beneficiarului. Supervizorul va emite către Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitățile, autoritatea și identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Începere și, ulterior, ori de câte ori este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel menționat în nominalizarea transmisă de Supervizor Întrucât scopul serviciilor de supervizare, dirigenție de șantier și SSM este de asigurare a urmăririi şi verificării execuției lucrărilor, precum și de administrare eficientă a contractului de execuție lucrări, durata contractului de prestări servicii de supervizare va acoperi în totalitate durata contractului de execuție lucrări, inclusiv prelungirea acesteia prin acte adiționale, dacă este cazul .

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăseasca în situațiile prevăzute la 60, 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016. Încadrarea în situația prevazută la art.60 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire din cadrul Autorității contractante se regaseste in Declaratia persoanelor cu functii de decizie care este atasata prezentei. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant, cu informațiile aferente situației lor. Se vor depune odată cu DUAE, de către toti participanții, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care va rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz, în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (3), (4) și art. 183 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: 1.Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal 2. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru. 3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor grupului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv 4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 5. Alte documente edificatoare, dupa caz. 6. Conform art. 53 alin (3) din Legea nr.98/2016, actualizata, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător (în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător), sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare. 7.Conform art. 22 alin (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă în ceea ce priveşte protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ofertantul (ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terții susţinători şi subcontractanţii) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal, ce va conţine datele despre beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor aşa cum sunt definiţi în art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare. Declaraţia va conţine cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, naţionalitatea şi ţara de reşedinţă a beneficiarului real. 8. documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/ 2016, cu modificarile si comletarile ulterioare; 9. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici străini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care acestia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerințelor, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, însoțite de traducerea autorizată în limba română. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: În conformitate cu prevederile art.193 alin (6) din Legea 98/2016,actualizata, Autoritatea Contractanta a selectat in DUAE „ a: indicatia globala pentru toate criteriile de selectie”. Astfel, in completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire este suficient bifarea cu „DA” la sectiunea indicată anterior. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului de pe lângă Tibunalul Teritorial sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de Registrul Comertului de pe langa Tibunalul Teritorial sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator vor fi valabile la momentul prezentării. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti/asociati/terți susținători care completeaza informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa realizeze categoriile de servicii principale aferente contractului și să presteze serviciile solicitate, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv pentru realizarea relocarilor. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma deoperatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract in corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile in tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele emise in limbi straine se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. În cazul participării la procedura cu oferta comuna și în situatia în care ofertantul intentionează să subcontracteze parti din contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi indeplinite in conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat și a dus la bun sfârșit, în ultimii 5 ani (calculați până la dată limită de depunere a ofertelor), servicii solicitate sau similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit la nivelul a maximum 3 contracte. Valoare totala fără TVA a celor maxim 3 contracte, trebuie să fie mai mare sau cel putin egala cu valaorea de 460000 lei fara TVA. Serviciile similare sunt acele servicii care au caracteristici tehnice, funcționale și constructive asemănătoare cu cele prevăzute în contractul de achiziție. Interpretarea acestora trebuie să fie în conformitate cu legislația aplicabilă. Ofertanții trebuie să prezinte referințe pentru fiecare din tipurile de servicii solicitate.