Prin contractul de finanțare nr.15/22.02.2024, Județul Vâlcea a obținut finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 pentru proiectul „Reabilitarea termică a secțiilor Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 3”. Prin Proiectul Tehnic (PT) s-au propus lucrări privind creșterea eficienței energetice a corpurilor C1 și C2 ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 3, prin implementarea unor măsuri de reabilitare energetică profundă, ce vizează reducerea pierderilor și a consumurilor energetice, precum și prin introducerea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător și calității vieții utilizatorilor finali (pacienți, aparținători, angajați etc.), contribuind totodată la eficientizarea cheltuielilor publice. În Programul achizițiilor publice aferente proiectului menționat a fost prevăzută achiziția publică de servicii de supervizare a lucrărilor (CS5). Având în vedere necesitatea respectării obligațiilor contractuale asumate de către Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare este necesară și oportună inițierea achiziției publice a serviciilor de supervizare a lucrărilor din cadrul proiectului. Prin serviciile de supervizare a lucrărilor (dirigenție de șantier), asigurate prin personal tehnic de specialitate, autorizat în conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 1.496/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, se urmărește a se oferi Achizitorului garanţia că Antrerprenorul căruia i-a fost atribuit Contractul de Lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin Contractul de Lucrări, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnică și reglementările Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Obiectul contractului de servicii îl reprezintă asigurarea supervizării lucrărilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1/ 2018 și ale Legii nr. 10/ 1995, precum și cu cerințele din Caietul de sarcini și cu respectarea actelor normative în vigoare și a instrucțiunilor AMPR și ANAP. Supervizorul îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Achizitorului în relaţiile cu Antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în avizarea lucrărilor de execuție. Supervizorul îşi va exercita atribuţiile în următoarele faze ale Contractului de Lucrări: a) pre-construcţia Lucrărilor; b) mobilizarea; c) execuţia Lucrărilor; d) Recepţia la Terminarea Lucrărilor; e) Perioada de Garanţie a Lucrărilor. Durata de prestare a serviciilor este de 24 de luni în perioada de execuție a Lucrărilor, la care se adaugă 36 de luni în Perioada de Garanție a Lucrărilor.

Plata serviciilor prestate se va realiza după cum urmează: a) 95% din valoarea Contractului de Servicii se va achita pe parcursul execuției Lucrărilor, în tranșe lunare egale, proporționale cu Durata de Execuție, după recepția rapoartelor de activitate lunare întocmite de Supervizor. În cazul prelungirii Duratei de Execuție a Lucrărilor, excepând situația în care sunt adăugate lucrări suplimentare, valoarea tranșelor se va recalcula din valoarea rămasă de decontat până la limita de 95% din valoarea Contractului de Servicii, utilizând principiul tranșelor lunare egale. În cazul în care, din motive obiective, pentru o anumită perioadă de timp, Antreprenorul se află în imposibilitatea de a executa lucrări (calamități, perioada de iarnă etc.), Supervizorul nu va fi remunerat, urmând ca valoarea tranșelor de plată să se recalculeze în mod similar situației prelungirii Duratei de Execuție a Lucrărilor. b) 5% din valoarea Contractului de Servicii se va achita după încheierea procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Serviciile de Supervizare se vor continua și în Perioada de Garanție a Lucrărilor, fără costuri suplimentare. Supervizorul are dreptul de a-și adapta programul de activitate pentru personalul său, respectiv numărul de zile, în funcție de stadiul Lucrărilor și de Serviciile care trebuie prestate, fără niciun impact asupra prețului Contractului de Servicii. În acest sens, managerul de contract poate reduce numărul zilelor lucrătoare pentru ceilalți membri ai echipei de supervizare în perioadele când ritmul lucrărilor este mai scăzut, în timpul perioadei de iarnă sau când nu va avea activitate dacă lucrările vor fi sistate. Prețul Contractului de Servicii se ajustează în condițiile art. 221-2222 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea ajustării se va face prin act adițional la Contract.

Ofertele se vor publica în catalogul electronic SEAP sub denumirea: "Servicii de supervizare a lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea termică a secțiilor Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 3”, cu specificarea numărului atribuit de SEAP Anunţului publicitar la număr referință al detaliilor reper. Operatorul economic care intenţioneaza să transmită o ofertă de preţ în catalogul electronic SEAP va notifica autoritatea contractantă cu privire la acest aspect, pe adresa de e-mail: [email protected] sau [email protected]. Operatorul economic care va avea oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate conforme va prezenta, la solicitarea autoritătii contractante, următoarele documente: - formularul de ofertă care va conține prețul serviciilor în lei, cu și fără TVA; - propunerea tehnică întocmită în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; - Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art.59 – 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului anexat; - Declarația privind respectarea principiului DNSH, conform model anexat; - Declarație privind însușirea de către operatorul economic a prevederilor cuprinse în Caietul de sarcini și a prevederilor din draftul de contract; - Declaraţia pe proprie răspundere privind beneficiarul real și Declarația privind beneficiarii reali, în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - Certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale în momentul prezentării; - Extras ONRC privind beneficiarul real;

În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate, operatorii economici vor putea accesa şi descărca fișierele Caietului de sarcini, draftului de contract si al Declarațiilor, de pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea: www.cjvalcea.ro, secţiunea Anunțuri publicitare/documentaţie de atribuire, arhivate sub denumirea: "Servicii de supervizare a lucrărilor (CS5) din cadrul proiectului ”Reabilitarea termică a secțiilor Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr.3 ”. Totodată, agenţii economici interesaţi vor urmări pe site-ul menţionat, în cadrul documentaţiei aferente, eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări.