Se va oferta separat reabilitarea de apa versus reteaua de canalizare menajera avand in vedere pozitiile diferite din IID Durata contractului: Maximum 6 luni de la semnarea contractului, conform cerințelor din caietul de sarcini. Perioada de garanție: Minimum 24 luni de la recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune. Condiții principale: Materialele și lucrările vor respecta standardele, normativele și legislația aplicabilă în vigoare. Ofertantul va prezenta documentele de calitate, conformitate și garanție pentru materialele utilizate. Vizitarea amplasamentului: Ofertanții sunt obligați să se informeze asupra condițiilor existente la amplasament și să își fundamenteze oferta pe baza condițiilor reale de execuție.

Reteaua de alimentare cu apa propusa pentru reabilitare pe Strada Aleea Primaverii, se va realiza cu conducta PEHD cu diametrul nominal Dn 110 mm, PN 10, SDR 17, cu lungimea totala de L = 252,00 ml. Aceasta se va cupla la conducta existenta de apa din PEHD, cu diametrul Dn = 1 IO mm amplasata pe Strada Primaverii, in caminul de vana nou construit la intersectia celor doua strazi — domeniul public. Caminul de vana de sectorinre, va fi acoperit cu capac si rama metalica incastrata in placa de beton, dimensionate sa suporte traficul rutier (40 Tf.). In camin se va monta o vana cu diametrul nominal Dn 100 mm pentru sectorizarea retelei de distributie. Lucrarile de reabilitare a retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare menajera pe Str. Aleea Primaverii se vor desfasura pe domeniul public pe carosabil — asfalt si pamant acoperit cu piatra. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Neconstituirea garanției în termenul stabilit constituie neîndeplinirea unei obligații esențiale și atrage rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței și fără îndeplinirea altor formalități, autoritatea contractantă având dreptul de a atribui contractul unui alt operator economic. Termenul de execuție este de maximum 60 de zile calendaristice și are caracter ferm. Acesta poate fi prelungit numai în situații excepționale, obiectiv justificate, care nu sunt imputabile executantului și care fac imposibilă respectarea termenului contractual. Nu vor constitui motive de prelungire lipsa resurselor, organizarea necorespunzătoare a executantului sau alte cauze aflate sub controlul acestuia.

Ofertantul va demonstra experiență în executarea și/sau proiectarea și execuția unor lucrări similare de infrastructură edilitară, respectiv rețele de canalizare și/sau lucrări similare de rețele edilitare, realizate și finalizate în ultimii ani, prin prezentarea documentelor relevante min 3 contracte receptionate in ultimii 5 ani care sa aiba valoarea contractului. Publicarea prezentului anunț nu constituie un angajament ferm din partea Achizitorului privind atribuirea și/sau încheierea contractului de lucrări și nu conferă operatorilor economici participanți un drept de a solicita încheierea contractului. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări, completări sau documente suplimentare, precum și de a efectua verificările și evaluările necesare în vederea stabilirii ofertei corespunzătoare, conform cerințelor documentației aferente achiziției. Termenele estimate pentru derularea procedurii și, după caz, pentru încheierea contractului pot fi decalate, în funcție de numărul și complexitatea solicitărilor de clarificări, de durata analizării și evaluării ofertelor de către serviciul tehnic competent, precum și de finalizarea tuturor verificărilor interne necesare. În situația în care, în urma evaluării, nu este identificată o ofertă care să îndeplinească cerințele stabilite de Achizitor sau intervin alte motive justificate, Achizitorul își rezervă dreptul de a nu finaliza achiziția și/sau de a nu încheia contractul de lucrări, fără ca operatorii economici participanți să poată solicita despăgubiri sau alte compensații în acest sens.Ofertantul va demonstra experiență în executarea și/sau proiectarea și execuția unor lucrări similare de infrastructură edilitară, respectiv rețele de canalizare și/sau lucrări similare de rețele edilitare, realizate și finalizate în ultimii ani, prin prezentarea documentelor relevante

Cerințe minime: Intra in obligatia executantului obtinerea de avize si autorizatii. Experiență similară demonstrată; Personal tehnic competent, inclusiv responsabil tehnic cu execuția și specialiștii necesari pentru proiectare; Capacitate de proiectare corespunzătoare obiectului contractului; Capacitatea de a executa lucrările de canalizare și subtraversarea prin foraj orizontal dirijat, fie prin resurse proprii, fie prin subcontractanți/terți susținători, după caz; Respectarea cerințelor privind SSM, PSI și protecția mediului; Capacitate financiară suficientă pentru derularea contractului, dar fără o cerință disproporționată. Oferta financiară va fi întocmită numai după analizarea condițiilor reale din teren. Ofertantul nu va putea solicita ulterior costuri suplimentare pentru situații care puteau fi identificate în mod rezonabil în cadrul vizitei la amplasament care se stabileste cu persoanele de contact. Persoane de contact: Popa Nicolae coord CZM Craiova tel: 0725/723.923 si Wedhorn C-tin tel: 0766/379.992