Lucrările propuse se vor realiza pe domeniul public al Municipiului Ploiesti din judetul Prahova, in zona Cartier Sud - Intr. Lacauti, str. Rudului (tronson str. Lemnari, str. Brazdei), Stindardului (tronson nr.3-13), Ardealului, Marin Mehedinteanu (tronson str. Rezervoarelor - str. Industriei), Izvoras, Anul 1907 - alee nr.27, conform planselor atasate la Documentatia de atribuire. Lucrarile se vor executa dupa cum urmeaza: In zona Cartierului Sud: Reteaua de canalizare este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor: Intr. Lacauti Se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul situat intre nr.9 str. Lacauti si str. Bobalna, cu racordare in conducta existenta pe str. Bobalna, Ovoid beton 600 x 900, pe o lungime de cca. L=121m, nr. racorduri cca.12 buc. Se va anula conducta existenta prin proprietati si se vor redirectiona racordurile in conducta nou propusa. Str. Rudului (tronson str. Lemnari - str. Brazdei) Se propune extinderea rețelei de canalizare de la intersecția cu str. Lemnari la intersectia cu str. Brazdei, cu racordare in canalizarea existenta pe strada Rudului in dreptul str. Brazdei - PVC De500mm si/ sau PVC De 500mm ce traverseaza in dreptul str. Lemnari strada Rudului si deverseaza apele uzate in Ov 1200 x 1800 aflat pe strada Depoului. Lungime extindere cca L = 90m, nr. racorduri cca 6buc. Str. Stindardului (tronson nr.3-nr.13) Se propune extinderea retelei de canalizare pe str. Stindardului cu racordare in canalizarea existenta pe str. Stindardului Beton Dn300mm, pe o lungime de cca. L = 71m , nr. racorduri cca. 4buc. Str. Ardealului Se propune extinderea retelei de canalizare pe str. Ardealului cu deversare in canalizarea existenta pe str. Hasdeu Beton Dn500 si/ sau in canalizarea existenta pe str. Milcov Beton Dn300, in lungime L = 100m , nr. racorduri cca. 5buc. Str. Marin Mehedinteanu Se propune extinderea retelei de canalizare pe un tronson cuprins intre str. Rezervoarelor si str. Industriei, cu racordare in canalizarea existenta pe str. Rezervoarelor Beton Ovoid 1900 x 2850, si/ sau in canalizarea Beton circular Dn500 aflata pe str. Industriei, pe o lungime de cca. L = 580m, nr. racorduri cca. 9buc. Str. Izvoras Se propune extinderea retelei de canalizare pe strada Izvoras cu racordare in canalizarea existenta pe strada Ana Ipatescu, Beton Ovoid 1000 x 1500, pe o lungime de cca. L = 80m, nr. racorduri cca. 4buc. Str. Anul 1907 alee nr.27 Se propune extinderea retelei de canalizare pe str. Anul 1907 pentru aleea ce deserveste nr.27 cu racordare in canalizarea existenta pe str. Anul 1907, Beton Dn300, pe o lungime de cca. L = 71m, nr. racorduri cca. 5 buc.

Cerința 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/ valide la data prezentarii acestora. Aceste documente sunt: Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; Alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență. Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In conformitate cu art. 178 alin. (3) din Legea 99/2016 introdus prin OUG 3/2021 - Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate. Cerința 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terț susținător și subcontractant, după caz, cu informații relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: - Bogdan Trimbitasu - Presedinte - Miruna Moise - Membru - Razvan Bucur - Membru - Adrian Mihaila - Membru - Georgian Iancu - Membru Inclusiv subcontractanții declarați în derularea contractului vor trebui să depună această declarație la momentul introducerii lor în contract. Op. economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice doc. edificatoare eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (certificate, caziere fiscale sau alte doc. echivalente) pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conf. legislației din țara de rezidență, precum și un certificat de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul în curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului. Doc. trebuie prezentate de ofertant asociat/terț susținător/subcontractant, după caz. În cazul unei asocieri, această cerinţă trebuie îndeplinită de către toţi membrii asocierii. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa, cu respectarea prevederilor art 75 din Legea 99/2016. Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca: - operatorul economic este legal constituit, nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Pentru persoanele juridice straine: Documente de confirmare: Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do ) Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat Diplome de studii și calificări profesionale Proporția de subcontractare

Ofertantii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte lista principalelor lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extind. rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane similare din punctul de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției, executate in ultimii 5 ani, in conformitate cu art. 191 alin.2 si art.192 lit. a ) din Legea 99/2016. De asemenea ofertantii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte si lista principalelor servicii de proiectare a lucrărilor de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane similare din punctul de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției, prestate in ultimii 3 ani, in conformitate cu art. 191 alin.2 si art.192 lit. b) din Legea 99/2016. Pentru experienta similara ultimii 5, respectiv 3 ani se calculează retroactiv de la data limită a depunerii ofertelor și în cazul decalării termenului de depunere al ofertelor, perioada pentru care se solicită experiența similară se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare). Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la cererea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul tertilor sustinatori odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acestora, acordul de asociere sau acordul de subcontractare, dupa caz. Prin indeplinirea acestui criteriu ofertantul trebuie sa demonstreze ca are experienta in proiectare si construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane similare din punctul de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției. Pentru a elimina riscul de a încheia contractul cu un operator economic care nu are experienţă în executia de lucrari, de natura şi complexitatea obiectului prezentei proceduri se va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, să facă dovada că a executat lucrari similare în ultimii 5 ani, prin prezentarea de documente/ certificate de buna executie emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar. Pentru a elimina riscul de a încheia contractul cu un operator economic care nu are experienţă în prestarea serviciilor de proiectare, de natura şi complexitatea obiectului prezentei proceduri se va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, să facă dovada că a prestat servicii similare în ultimii 3 ani, prin prezentarea de documente/ certificate emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar Având în vedere cele de mai sus, solicitarea unei minime experienţe în domeniu este conformă cu reglementările în vigoare în materie de achiziţii publice şi nu aduce atingere principiilor tratamentului egal şi al nediscriminării în condiţiile în care, documentaţia de atribuire le permite ofertanţilor, care nu au derulat astfel de contracte, asocierea cu cei care dovedesc experienta solicitata in acest domeniu. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE (raspuns) unde se va bifa „a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie” din „Partea IV: Criterii de selectie” (respectiv "DA" sau "NU"). Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, pentru indeplinirea cerinţei privind experienţa similară următoarele documente, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - PV-uri de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. Aceste doc. vor fi prezentate pt. fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pt. indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de op. ec. depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE. Nota 2: În situaţia în care ctr. au fost semnate înainte de perioada de 5 ani, după caz, anterioară datei de depunere a ofertei, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări in perioada de referinţă, se va lua in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, in condiţiile în care acestea sunt integrate iintr-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Nota 3: Autoritatea contractantã are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucràrilor care fac obiectul ctr. prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. În cazul ctr. a căror valoare este exprimată in altă valută decât în lei, pentru calculul echivalenței se va avea în vedere cursul mediu anual în lei/valută comunicat de BNR pentru anul finalizării lucrărilor. Pentru anul 2025 cursul de referinţă se va raporta la cursul mediu lunar BNR aferent lunii anterioare celei în care este prevăzută data limită pentru depunerea ofertelor, stabilită inițial, fară a se lua în calcul eventuale prelungiri ulterioare. În vederea îndeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți, sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 şi ale art. 55 din H.G. nr. 394/2016. Terţul susţinător va completa în acest caz DUAE. PERSONALUL ANTREPRENORULUI ● Ofertantul (lider+asociat/i) va prezenta o Declaratie cu privire la numarul de personal activ din ultimul an. Prin personal activ se intelege personal care presteaza servicii si executa lucrari cum ar fi: ingineri constructii civile, subingineri, arhitecti, proiectanti ingineri de instalatii, muncitori constructori si asimilati; ● Antreprenorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului cheie stabilit, fără aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să propună din proprie iniţiativă o înlocuire a personalului în următoarele cazuri: − în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; − dacă devine necesar să înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de controlul Antreprenorului; − atunci când un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să posede cel puţin echivalentul calificărilor şi experienţei celui inlocuit. PERSONAL RESPONSABIL CU PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR Ofertantul are obligatia de a asigura toti specialistii necesari pentru proiectarea si executia lucrarilor cu respectarea legislatiei in vigoare. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire. Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. Declarații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora.In cazul în care părți din contractul ce urmează a fi atribuit vor fi îndeplinite de către unul sau mai mulți subcontractanți, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le subcontracteze. Modalitatea de indeplinire: Operatorii economici vor indica în cadrul DUAE informații cu privire la partea/părțile din contract pe care intenționează să subcontracteze. Modalitatea de îndeplinire: DUAE atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Informații privind subcontractanții (dacă este cazul) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților declarați se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează a fi atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susținerea din partea subcontractanților. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/ părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Ofertantul are obligația, de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/ părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractantă va verifica existența unei situații de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180 în legătură cu subcontractanții propuși. În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 184 din Legea nr.99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singură data, să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, ca se află în această situație. Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. Se va prezenta ponderea lucrarilor executate de către subcontractant, conform ofertei depuse, sub forma de cota procentuala (%) din valoarea totală a ofertei - Formular nr.11 b.