Contractul presupune execuția lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din comuna Bâlteni, județul Gorj (localitățile Bâlteni, Cocoreni, Peșteana-Jiu, Moi și Vlăduleni, pe strada principală DN66): înlocuirea și completarea corpurilor de iluminat existente cu 387 de aparate de iluminat stradal cu tehnologie LED, tip AIL-1 105 W, inclusiv montarea sistemelor de prindere și a consolelor pe stâlpii existenți; instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a sistemului inteligent de management prin telegestiune pentru cele 387 de puncte luminoase, inclusiv controlere individuale și senzorii prevăzuți în proiectul tehnic; realizarea legăturilor și conexiunilor electrice, racordarea la rețeaua existentă, verificarea instalației, probe tehnologice și teste, recepția lucrărilor și punerea în funcțiune. Valoarea estimată a contractului este de 1.525.700,00 lei fără TVA, împărțită pe capitole ale devizului general astfel: • Cap. 4.1 Construcții și instalații: 1.100.000,00 lei fără TVA • Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 38.700,00 lei fără TVA • Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 387.000,00 lei fără TVA • Total: 1.525.700,00 lei fără TVA

Motive excludere privind situația operatorului economic: Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației de mediu In masura cunostintelor sale, operatorul economic si-a Incalcat obligatiile In domeniul legislatiei mediului? Astfel cum sunt mentionate In scopul acestei achizitii publice In legislatia nationala, In anuntul relevant sau In documentele achizitiei ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației muncii In masura cunostintelor sale, operatorul economic si-a Incalcat obligatiile In domeniul legislatiei muncii? Astfel cum sunt mentionate In scopul acestei achizitii publice In legislatia nationala, In anuntul relevant sau In documentele achizitiei ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației sociale In masura cunostintelor sale, operatorul economic si-a Incalcat obligatiile In domeniul legislatiei sociale? Astfel cum sunt mentionate In scopul acestei achizitii publice In legislatia nationala, In anuntul relevant sau In documentele achizitiei ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice Operatorul economic are cunostinta de vreun conflict de interese, astfel cum se precizeaza In legislatia nationala, anuntul relevant sau documentele achizitiei, care decurge din participarea sa la procedura de achizitii publice? Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: 1. Popescu Marius, Primar 2. Birzava Razvan-Madalin, Viceprimar 3. Rascol Maria-Georgiana, Secretar general 4. Cinciulescu Mariana-Luiza, Consilier local 5. Coanda Maria-Daniela, Consilier local 6. Manoiu Veronica, Consilier local 7. Baloi Ion, Consilier local 8. Pasarin Alexandru-Dorin, Consilier local 9. Petec Petre-Constantin, Consilier local 10. Oprea Dumitru, Consilier local 11. Saulescu Grigore Ion, Consilier local 12. Cojoc Vasile, Consilier local 13. Pirvuletu Dorinel-Costin, Consilier local 14. Vaduva Vasile, Consilier local 15. Panescu Dumitru, Consilier local 16. Tataru Liliana, Consilier local 17. Dobroiu Vasile, Consilier local 18. Vacaru Danciu Andra Lucia, Manager proiect 19. Deaconescu Irina Marinela, Responsabil financiar 20. Scutaru Dumitru, Responsabil achiziții 21. Jugariu Ciprian Dorel, Responsabil tehnic 22. Blindu Ioana, Responsabil comunicare-publicitate Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice Operatorul economic sau o Intreprindere care are legaturi cu acesta a oferit consultanta autoritatii contractante sau entitatii contractante sau a participat In orice alt mod la pregatirea procedurii de achizitii publice? Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile Operatorul economic s-a aflat Intr-o situatie In care un contract de achizitii publice anterior, un contract anterior Incheiat cu o entitate contractanta sau un contract de concesiune anterior a fost reziliat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sanctiuni comparabile In legatura cu respectivul contract anterior? Activitățile economice sunt suspendate Activitatile economice ale operatorului economic sunt suspendate? Faliment Operatorul economic este In stare de faliment? Insolvență Operatorul economic este In situatie de insolventa sau de lichidare? Active administrate de lichidator Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanta? Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul Operatorul economic se afla Intr-o situatie similara, cum ar fi falimentul, care rezulta dintr-o procedura similara din legislatiile sau reglementarile nationale? Concordat Operatorul economic este In concordat preventiv? Abaterea profesională gravă Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesionala grava? Daca este cazul, a se vedea definitiile din legislatia nationala, din anuntul relevant sau din documentele achizitiei Au fost găsiți vinovați de fals în declarații, au divulgat informații, nu au putut furniza documentele necesare și au obținut informații confidențiale ale acestei proceduri Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție, b) a ascuns astfel de informații, c) nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea? Criterii selecție privind capacitatea de a corespunde cerințelor: Înregistrare într-un registru comercial Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici (ofertanți/ ofertanți asociați /subcontractanți/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informațiireferitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt: Pentru persoanele juridice/fizice române: Se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Informațiile cuprinse încertificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent. Pentru persoane juridice/fizice străine: Se vor prezenta documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare sau documente echivalente, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în limba în care au fostemise, în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedească ca pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. NOTĂ: În cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie să dovedească faptul că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. În situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta certificatul constatator și pentru terții susținători/subcontractanții declarați în DUAE. Pentru subcontractanții declarați în ofertă, este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecărui subcontractant să fie în concordantă cu partea din contract pe care o va executa.

Subcontractarea Experienta similara

Autoritatea contractantă nu impune o proporție minimă sau maximă de subcontractare. Subcontractarea este permisă conform art. 218-220 din Legea nr. 98/2016, fără îngrădirea dreptului legal al ofertantului de a subcontracta părți din contract. Ofertantul precizează în ofertă categoriile de lucrări pe care intenționează să le subcontracteze, procentul sau valoarea aferentă și, dacă sunt cunoscuți la depunerea ofertei, datele de identificare ale subcontractanților. DUAE al ofertantului include partea din contract care se subcontractează și are anexat acordul de subcontractare (Formular nr. 4). Fiecare subcontractant propus completează, la rândul său, un DUAE (răspuns) separat, cu informațiile privind situațiile de excludere de la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 și, dacă ofertantul se bazează pe capacitățile lui pentru îndeplinirea unei cerințe de calificare, cu informațiile privind cerința respectivă. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește nicio cerință de calificare, acesta prezintă DUAE doar pentru demonstrarea neîncadrării în motivele de excludere. Experiența similară pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. Criteriu de selecție: referințe privind lucrările executate. Ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani, a executat, în conformitate cu normele profesionale și cu dispozițiile legale aplicabile la data executării, și a dus la bun sfârșit lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minimum 1.500.000,00 lei fără TVA, la nivelul a minimum un contract și maximum 3 contracte. 1. Prin sintagma "lucrări duse la bun sfârșit" se înțelege: a) lucrări recepționate pe părți/obiecte de lucrare, distincte și independente fizic și funcțional, pentru care există procese-verbale de recepție sau documente echivalente emise ori contrasemnate de beneficiar; și/sau b) lucrări recepționate la terminarea lucrărilor, pentru care există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau document echivalent; și/sau c) lucrări recepționate final, pentru care există proces-verbal de recepție finală sau document echivalent; și/sau d) lucrări pentru care, prin alte documente emise ori contrasemnate de beneficiar/client, poate fi demonstrat în mod cert că au fost efectiv executate, acceptate și duse la bun sfârșit. Documentele trebuie să permită identificarea fără echivoc a operatorului economic executant, a beneficiarului, a obiectului și amplasamentului, a perioadei de execuție, a valorii și a activităților efectiv realizate de operatorul economic care invocă experiența. 2. Prin "lucrări similare" se înțelege: lucrări de construire și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau extindere a rețelelor/sistemelor de iluminat public, care au cuprins lucrări specifice instalațiilor de iluminat public (montarea/înlocuirea aparatelor de iluminat, realizarea conexiunilor electrice, racordarea echipamentelor la rețeaua electrică, realizarea/extinderea rețelelor electrice aferente iluminatului public, punerea în funcțiune a echipamentelor), și/sau alte lucrări de iluminat public similare ca natură, complexitate și/sau utilitate. Nu se cere ca lucrările să fie identice cu cele ale prezentei proceduri. 3. Cerință obligatorie privind telegestiunea: cel puțin un contract invocat trebuie să fi cuprins instalarea, configurarea, parametrizarea, testarea și punerea în funcțiune a unui sistem de telegestiune aferent iluminatului public, care a asigurat controlul și monitorizarea de la distanță: (i) controlul individual al fiecărui aparat, inclusiv pornire/oprire și reglarea fluxului luminos; (ii) controlul/reglarea pe grupuri de aparate; (iii) comenzi și reglaje automate pe baza unor programe/scenarii și/sau a informațiilor de la senzori. Experiența trebuie să cuprindă atât componenta hardware (montarea echipamentelor, module/controller-e, echipamente de comunicație), cât și componenta software (implementare, configurare, parametrizare platformă), integrarea hardware-software, definirea scenariilor, testarea comunicației și a comenzilor, punerea în funcțiune și demonstrarea funcționării. Simpla furnizare sau montare a unor controller-e, inclusiv "în vederea integrării", nu este suficientă fără documente privind integrarea, configurarea, testarea și punerea în funcțiune a sistemului complet și funcțional. 4. Se ia în considerare numai experiența atribuibilă în mod cert operatorului economic. Pentru antreprenor general se aplică Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017. Pentru subcontractant se ia în calcul doar partea efectiv executată și valoarea aferentă, cu confirmarea antreprenorului general și a beneficiarului final (art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea 98/2016); denumirea contractuală nu este determinantă. 5. Pentru activitățile care, conform reglementărilor legale și ANRE de la data executării, puteau fi executate numai de operatori autorizați/atestați, experiența se recunoaște doar dacă operatorul deținea atunci autorizarea/atestarea necesară (tip, titular, număr, perioadă de valabilitate). Activitățile executate de alt operator autorizat nu pot fi însușite. Această prevedere este distinctă de cerința III.1.1.b privind atestatul ANRE pentru viitorul contract. 6. Experiența trebuie să fie certă, proprie, verificabilă și documentată; din documente trebuie să rezulte coerent: executantul, raportul contractual, numărul și data contractului, beneficiarul contractual și final, calitatea în contract, obiectul și amplasamentul, activitățile efectiv executate, perioada, valoarea și documentele de recepție. Un contract încheiat ulterior executării nu face dovada, prin el însuși, a lucrărilor anterioare. Neconcordanțele se analizează prin clarificări, fără modificarea substanțială a situației inițiale. Autoritatea contractantă poate verifica informațiile direct la beneficiar. 7. Perioada de 5 ani se calculează conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, raportat la data-limită de depunere a ofertelor din anunțul de participare simplificat; la decalarea termenului, perioada se extinde corespunzător. Modalitate de îndeplinire: Ofertantul completează DUAE, Partea IV pct. a (indicație globală), cu "DA" (art. 193 alin. (6) din Legea 98/2016). Documentele se prezintă la solicitarea autorității contractante (art. 196). Pentru fiecare contract invocat se depune un Centralizator semnat de reprezentantul legal (număr și dată contract, beneficiar, obiect, amplasament, perioadă, valoare, calitate în contract, activități executate, documente de recepție; pentru telegestiune, activitățile hardware, software, integrare, testare, punere în funcțiune). Probe: contracte, procese-verbale de recepție, certificări de bună execuție, recomandări. Asociere: DUAE pentru fiecare membru și acord de asociere. Terț susținător (art. 182): DUAE și angajament ferm. Valori în alte monede: curs BNR de la data publicării anunțului.