7/2026 – ”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare – Reparații la stația plutitoare SPPA KM 443 din amenajarea de irigații Gostinu Greaca Argeș, județul Călărași” Valoarea estimata a lucrarilor este de 833.378,54 lei fara TVA. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarifcari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Motive excludere privind situația operatorului economic: Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației de mediu Se vor menționa toate informațiile deținute de către operatorul economic Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației muncii Se vor menționa in concret situațiile apărute (sancțiuni aplicate, dosare aflate pe rolul instanței / definitive) Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației sociale Se vor menționa in concret situațiile apărute in activitatea operatorului economic (sancțiuni aplicate, dosare aflate pe rolul instanței / definitive Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței Se vor menționa doar acele acorduri care au avut ca efect denaturarea concurenței în raport cu alți participanți în procedura de achiziții publice Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice Se vor semnala orice situații in care membrii operatorului economic acționează in numele autorității contractante au in mod direct sau indirect un interes financiar / economic / personal care ar putea compromite imparțialitatea sau independenta acest Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice Operatorul economic va demonstra ca implicarea sa in pregătirea procedurii nu denaturează concurenta se vor indica masurile concrete adoptate in acest sens Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile Se vor indica contractele anterioare ale operatorului economic care au fost reziliate anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile Activitățile economice sunt suspendate Se va atașa certificatul ONRC Faliment Se vor menționa dosarele aflate pe rolul instanței daca a fost declarată starea de faliment sau orice altă situație similară și stadiul actual al dosarului Insolvență Se vor menționa dosarele aflate pe rolul instanțelor, dacă a fost declarată starea de insolvență sau de lichidare și stadiul actual al dosarului Active administrate de lichidator Se va prezenta situația la momentul actual prin atașarea de înscrisuri doveditoare Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul Se va menționa etapa in care se afla operatorul economic (respectiv dosarul aflat pe rolul instanței, termenul următor, etc.) Concordat Se va menționa etapa in care se afla operatorul economic: emiterea raportului privind starea de dificultate a acestuia / asistarea acestuia in punerea in aplicare a planului de restructurare Abaterea profesională gravă Se vor menționa abaterile care pot aduce integrității operatorului economic, cu atașarea înscrisurilor doveditoare Au fost găsiți vinovați de fals în declarații, au divulgat informații, nu au putut furniza documentele necesare și au obținut informații confidențiale ale acestei proceduri Se vor menționa situațiile in care s-a aflat operatorul economic prin crearea oricărui fel de avantaj in favoarea sa si in detrimentul celorlalți participanți in procedura de achiziții publice Criterii selecție privind capacitatea de a corespunde cerințelor: Înregistrare într-un registru comercial Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documente trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Pentru persoane juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta care vor fi traduse in limba romana de un traducator autorizat. Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cifră de afaceri medie anuală

Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat Diplome de studii și calificări profesionale Proporția de subcontractare Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Cerinta va fi considerata îndeplinita daca ofertantul va face dovada ca: A executat în ultimii 5 ani (calculați de la data limită de depunere a ofertelor) in cadrul unuia sau maxim 2 contracte, lucrări in domeniul imbunatatirilor funciare sau unei infrastructurii similare sau superioare de aceeași natură, din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii: (lucrari de irigatii, lucrari de desecare-drenaj, construcții hidrotehnice), contracte in care a executat minim o statie de pompare cu puterea de pompare egala cu puterea de pompare cumulata a pompelor montate in cadrul unuia dintre aceste contracte respectiv de minim 1500kW (din unul maxim doua contracte). Perioada de 5 ani in cadrul careia se poate face dovada realizarii experientei similare se va prelungi cu perioada de eventuala prelungire a termenului de depunere a ofertelor. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței referitoare la contractele de lucrări similare sau superioare acestora, ofertanții vor aplica pentru calculul echivalenței cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Ultimii 5 ani se calculează prin raportare la data - limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a art. 13 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017. Lucrările similare acceptate ca experiență similară au fost solicitate pentru activitatea principala ce vor fi desfașurate în cadrul acestui contract și totodată cu respectarea principiului proporționalității la stabilirea nivelului valoric al cerințelor. Perioada de 5 ani in cadrul careia se poate face dovada realizarii experientei similare se va prelungi cu perioada de eventuala prelungire a termenului de depunere a ofertelor. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Autoritatea Contractanta este indreptațita sa solicite experienta similara a ofertantilor raportata la un prag minim cantitativ tehnic, realizat in cadrul a unui contract maxim două, pentru a se asigura ca executantul a mai realizat lucrări aferente în domeniul îmbunătățirilor funciare sau a unei infrastructuri similare sau superioare de aceeași natură din punct de vedere al complexității și/sau utilității cum ar fi (lucrări de irigatii, lucrări de desecare-drenaj, construcții hidrotehnice) și în consecință are capacitatea tehnica de a realiza in conditii corespunzatoare de calitate si cu incadrarea in perioada solicitata, lucrarile conform cerintelor din caietul de sarcini. Odata cu depunerea DUAE ofertantul va prezinta angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestora de catre tertul/terii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinere acestuia/acestoraacceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul initial. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. - atestat pentru executia lucrărilor de Imbunătăţiri Funciare conform Ordinului 182 / 2009 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de IF, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.223/07.IV.2009. - atestat ANRE tip C2A pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0-4 kV-20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune; include competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si A1 conform ordinului 134/2021. Atestatul se va prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - Se va prezenta acordul de subcontractare. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea partii/partilor subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze partea/partiledin contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. Toti ofertantii, odata cu depunerea formularului DUAE in SEAP vor prezenta acordul de asociere si acordul de subcontractare . Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele vor fi valabile la data prezentarii acestora. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii: Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul va demonstra ca are implementat si mentine standardul de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul in care se incadreaza activitatea/ activitatile principale ce fac obiectul contractului de achizitie, prin prezentarea unor certificate emise de organisme independente sau alte probe; In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, în funcție de părțile executate din obiectul contractului (lucrări în domeniul îmbunătățirilor funciare/ lucrări electrice), va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de a calitatii si standarde de management de mediu subsectiunea "Certificate organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii". Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de Organisme Independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, resp EN ISO 9001 sau echivalente sau orice alte probe/dovezi concludente care sa deme indeplinirea cerintei. Documentele vor fi valabile la data prezentarii acestora Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu: Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul va demonstra ca are implementat si mentine standardul de management al mediului în conformitate cu SR ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul in care se incadreaza activitatea/ activitatile principale ce fac obiectul contractului de achizitie, prin prezentarea unor certificate emise de organisme independente sau alte probe. In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, în funcție de părțile executate din obiectul contractului ( lucrări în domeniul îmbunătățirilor funciare/ lucrări electrice), va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu subsectiunea "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de management al mediului. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a managementului de mediu, respectiv EMAS sau SR EN ISO 14001 sau orice alte probe/dovezi concludente care sa demonstreze indeplinirea cerintelor. Documentele vor fi valabile la data prezentarii acestora.