Lucrări de reparații curente și igienizare în birourile și dependințele Autorității de Certificare și Plată Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări/informații suplimentare înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificări/informații suplimentare primite în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

1. Motive ref. la condamnări penale: Se va completa DUAE de către operatorii economici (OE) participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în sit. de la art.164 din Legea 98/2016. Doc. justif. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă (AC) doar ofertantului clasat pe primul loc în clasam. intermed. întocmit în urma aplicării crit. de atrib., conf. art.132 alin.(2) din Norme. Aceste doc. pot fi: cazierul judiciar al OE și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării; după caz, doc. prin care se demonstr. că OE poate beneficia de derogările de la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016; alte doc. edificatoare, după caz. OE vor depune doc. în conf. cu art.168 alin.(3) din Legea 98/2016. 2. Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale: Se va completa DUAE de către OE participanți la procedură cu info aferente situației lor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în sit. de la art.165 din Legea 98/2016. Doc. justif. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasam. intermed. întocmit în urma aplicării crit. de atrib., conf. art.132 alin.(2) din Norme. Aceste doc. pot fi: certificate privind plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat și la buget local, valabile la momentul depunerii acestora, pt. sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate; după caz, doc. prin care se demonstr. ca OE poate beneficia de derogările de la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016; alte doc. edificatoare, după caz. OE străini vor depune doc. în conf. cu art.168 alin.(3) din Legea 98/2016. În temeiul art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul Preș. ANAF nr. 3654 / 2015 pv aprobarea procedurii de eliberare a certif. de atestare fisc., a certif. de oblig. bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modif. și complet. ulterioare, în vederea verificării lipsei datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul de stat, AC va solicita Certificatul de atestare fiscală, în numele ofertantului clasat pe primul loc în clasam. intermed. întocmit în urma aplicării crit. de atrib., conf. art.132 alin.(2) din Norme. 3. Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale: Se va completa DUAE de către OE participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în sit. de la art.167 din Legea 98/2016 și trebuie să confirme că nu se află în niciuna din situațiile de excludere dela art.59-60 din Legea 98/2016. Doc. justif. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasam. intermediar întocmit în urma aplicării crit. de atribuire, conf. art.132 alin.(2) din Norme. Aceste doc. pot fi: Formularul privind conflictul de interese transmis de AC, cazierul judiciar al OE și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării; după caz, doc. prin care se demonstr. ca OE poate beneficia de derogările de la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016; alte doc. edificatoare, după caz. OE străini vor depune doc. în conf. cu art.168 alin.(3) din Legea 98/2016. Pers. cu funcție de decizie din cadrul AC, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii sau care pot influența rezultatul acesteia sunt următoarele:Secretar general – doamna Speranța-Georgeta IONESCU Secretar de stat – domnul Róbert Kálmán RÁDULY Director general al Direcției generale juridice – domnul Radu-Cristian PĂLAN Director general al Direcției generale economice – doamna Lăcrămioara ALEXANDRU Director general adjunct al Autorității de Certificare și Plată (ACP) – Doamna Ioana-Ruxandra PREDULEA Șef serviciu al ACP – doamna Alina-Narcisa INTZE Consilier în cadrul ACP – doamna Mihaela UDUBAȘA Director general al Direcției generale de servicii interne și achiziții publice (DGSIAP)– domnul Sorin-Cristian GIUVELEA Director general adjunct al DGSIAP – domnul Claudiu PÂRVU Șef serviciu în cadrul DGSIAP – domnul Marius-Leon TĂNASIE Responsabil achiziție, Consilier achiziții publice în cadrul DGSIAP – doamna Marilena NEDELOIU 4.4. Incidența prevederilor art.5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 pv măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina: Se va completa DUAE de către OE participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile de la art.5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8apr.2022 de modif. a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 pv măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina. Doc. justif. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasam. intermediar Înscrierea în Registrul Comerțului și Declarație privind beneficiarul real al ofertantului Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Modalități de îndeplinire: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Terțul susținător/ Subcontractantul va completa DUAE - Secțiunea "Criteriile de selecție" -punctul A "Indicație globală pentru toate criteriile de selecție". În ceea ce privește "Criteriile de selecție" - punctul A "Indicație globală pentru toate criteriile de selecție", autoritatea contractantă solicită Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Terțului susținător/Subcontractantului să declare dacă îndeplinește sau nu toate criteriile de selecție stabilite în documentele achiziției și menționate în anunțul de participare. Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă (ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus) să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, structura acționariatului/asociaților acestuia, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unui document emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N. De asemenea, prin acest document trebuie să se reflecte structura acționariatului/asociaților societății comerciale.  pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română.  certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunzătoare obiectului achiziției publice.  informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data prezentării.  certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dacă este cazul, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme sunt: a) Documentul certificat constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor străine se vor prezenta documente care dovedesc în mod similar cerința. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română. b) Documentul eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.), în temeiul prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. Declarația prezentată trebuie să certifice care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului. În cazul persoanelor străine se vor prezenta documente care dovedesc în mod similar cerința. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română.

Pentru contractele de achiziție de lucrări: execuția de lucrări de tipul specificat Proporția de subcontractare

Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 coroborat cu Notifcarea ANAP nr. 1/2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferită de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic. Ofertantul trebuie să fi executat în prealabil lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de 1.300.000,00 lei (fără TVA) la nivelul a unuia sau a cel mult a 3 contracte. Ofertanții vor prezenta lista principalelor lucrări executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculați până la data limită de depunere a ofertei. Valorile experienței similare vor fi convertite din euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală Europeană. Prin lucrări similare se înțelege că pentru demonstrarea experienței similare ofertanții vor prezenta: unul sau maximum 3 contracte având ca obiect lucrări de construcții noi/ consolidare/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ reparații capitale aferente unei construcții civile . Modul de calcul al perioadei de 5 ani va corespunde eventualelor decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, astfel: - contractul sau părți din acesta care să confirme obiectul, părțile și valoarea contractului sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), activități executate, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor; - documentele reprezentând certificări de bună execuție/ documente/ contracte/sau părți relevante ale contractelor/procese verbale de recepție pe obiect sau la terminarea lucrărilor sau finală pentru acele cantități de lucrări pe care ofertantul consideră că autoritatea contractanta trebuie să le ia in considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, vor trebui să indice: a) obiectul lucrării astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară; b) beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; c) valoarea lucrărilor în lei fără TVA, d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul; e) locul execuției lucrărilor și să precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: ◦ lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; ◦ lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor; ◦ lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală. Intră în categoria documentelor reprezentând certificări de bună execuție: procese verbale de recepție /recomandări /documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experienta similară, din care să reiasă modul în care contractantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale față de contractor. Ca și condiție ad validitatem, sub sancțiunea considerării cerinței ca neîndeplinită, documentele reprezentând certificări de bună execuție. Pentru persoane juridice străine documentele se vor prezentat în limba de origine și în traducere autorizată. Cerința referitoare la experienta similară se consideră îndeplinită: a) în situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a avut calitatea de antreprenor general în contractul prezentat drept experiență similară, indiferent dacă acesta a avut subcontractori, urmând a fi luată în calcul întreaga valoare a respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut răspunderea ducerii la îndeplinire a contractului în cauză); b) în situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a realizatlucrări/activități în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similar pentru un antreprenor general, cu condiția ca respectivele lucrări/activități să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Dacă se vor prezenta ca experiență similară contracte care au ca obiect execuția mai multor tipuri de lucrări, atunci ofertantul are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în documentele reprezentând certificări de bună execuție depuse, care sunt lucrările de natură a îndeplini solicitările din Instrucțiuni pentru ofertanți/fișa de date a achiziției. Ofertantul va face dovada ca lucrările de execuție sunt „realizate în mod corespunzător” înseamnă lucrări realizate de Ofertant si recepționate de beneficiar. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice operator economic ofertant are dreptul: 1. să invoce susținerea unui terț, inclusiv atunci când acesta are și rol de subcontractant, cf. art 182 din Lg. 98/2016 2. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art.53 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE cu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, procentul din contract la care se ridică partea/părţile respective. Ofertantul are obligația de a preciza partea/pârțile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. Acordul de subcontractare se va prezenta odată cu DUAE de către toți operatorii economici, conform prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.