În derularea contractului se vor executa următoarele: - Modernizare 765,00 m pentru infrastructura velo și 8.935,00 m pentru infrastructura pietonală; - Colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe trotuare și piste de biciclete; - Accesurile auto pentru proprietăți; - Relocarea unui număr de 5 stâlpi din beton aparținând LEA 0,4 kV PTA 24 Moinești, strada Atelierelor; - Ridicarea la cotă a tuturor capacelor căminelor de vizitare pentru rețelele de utilități; - Aducerea la cotă a răsuflătoarelor de gaz existente pe zona afectată de lucrări; - Plantarea copacilor, acolo unde spațiul permite, speciile Acer platanoides (frunze verzi) si Prunus cerasifera nigra (frunze roșii); - Realizarea spațiului verde prin înierbare; - Montarea de bănci și coșuri de gunoi; - Realizarea a două treceri de pietoni semaforizate, ambele pe strada Atelierelor; - Cale pietonală; - Parapet pietonal; - Zid de sprijin din beton. Valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie (valoare în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele) este de 15.894.157,01 lei fără T.V.A. defalcată pe capitole și subcapitole conform devizului general, astfel: -Subcapitolul 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 1.355.752,59 lei fără TVA; -Subcapitolul 1.4 – Cheltuieli pentru relocarea utilităților – 117.055,80 lei fără TVA (rezervă de implementare constituită conform detaliilor din caietul de sarcini); -Subcapitolul 4.1 - Construcții și instalații - 14.255.741,63 lei fără TVA; -Subcapitolul 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 8.188,80 lei fără TVA; -Subcapitolul 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 14.977,40 lei fără TVA; -Subcapitolul 5.1.1-Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 55.435,99 lei fără TVA; -Subcapitolul 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier – 87.004,80 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, aceasta putând fi accesată pentru acele modificări nesubstanțiale prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de ANAP. În măsura in care solicitările de clarificări sau informații suplimentare sunt adresate în termenul prevăzut la Secțiunea I.3), respectiv cu cel târziu 18 (optsprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va publica in SEAP răspunsurile, in mod consolidat, în a șaptea zi înainte de termenul stabilit prin anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.

Motive excludere privind situația operatorului economic: Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației de mediu Ofertantul/ ofertantul asociatul/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara daca si-a Incalcat sau nu obligatiile In domeniul legislatiei mediului astfel cum sunt mentionate in scopul acestei achizitii publice, In legislatia nationala, in documentele achizitiei ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației muncii Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara, in masura cunostintelor sale, daca si-a incalcat sau nu obligatiile In domeniul legislatiei muncii astfel cum sunt mentionate in scopul acestei achizitii publice, In legislatia nationala, in documentele achizitiei ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației sociale Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara, in masura cunostintelor sale, daca si-a incalcat sau nu obligatiile in domeniul legislatiei sociale astfel cum sunt mentionate in scopul acestei achizitii publice, In legislatia nationala, in documentele achizitiei ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă a încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in legatura cu procedura de achizitie publica. Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura de achizitie publica, asa cum sunt acestea prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016, prin raportare la persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, respectiv: Valentin Vieru-primar, consilieri locali care aprobă bugetul: Ailioaie Cristian – Felex, Alăzăroaie Raluca – Maria, Belciu Cristian - Nicușor, Botezatu Sorin, Breahnă Neculai, Budacă Cristinel, Buruiană Iulian, Busuioc Iulian, Chiricheș Fănel, Condrea Ion, Dârlea Alexandru, Ghioc Corneliu, Guțui – Maftei Petru, Manolache Ionică, Marcu Alexandru – Cătălin, Milea Cosmin, Aneculăesei Valter, Purcaru Ionel, Legănuș Bogdan - Dragoș –viceprimar; Petecuță Iustina – șef serviciu, Pădureanu Gabriela – director executiv, Hautelman Maricica-Doina – consilier, Ghineț Laura – Ioana – consilier achiziții publice, Popescu Gabriela – șef serviciu, Cojocaru Mirela – consilier juridic. Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă operatorul economic sau o intreprindere care are legaturi cu acesta a oferit consultanta autoritatii contractante sau a participat în orice alt mod la pregatirea procedurii de achizitii publice. Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiat anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune - interese sau alte sanctiuni comparabile. Activitățile economice sunt suspendate Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă activitatile economice ale operatorului economic sunt suspendate. Faliment Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara daca se afla in stare de faliment. Insolvență Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara daca se afla in stare de insolventa. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul ofertelor admisibile, inclusiv asociatii , subcontractanții și tertii sustinatori ai acestuia, vor prezenta certificat constatator emis de ONRC care contine informatii valabile din care sa rezulte daca exista inregistrari privind insolventa. Active administrate de lichidator Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanta. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul ofertelor admisibile, inclusiv asociatii, subcontractanții și tertii sustinatori ai acestuia, vor prezenta certificat constatator emis de ONRC care contine informatii valabile din care sa rezulte daca exista inregistrari privind lichidarea firmei. Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă se afla Intr-o situatie similara, cum ar fi falimentul, care rezulta dintr-o procedura similara din legislatiile sau reglementarile nationale. Concordat Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara daca se afla in concordat preventiv. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul ofertelor admisibile, inclusiv asociatii, subcontractanții și tertii sustinatori ai acestuia, vor prezenta certificat constatator emis de ONRC care contine informatii valabile din care sa rezulte daca exista inregistrari privind concordatul preventiv. Abaterea profesională gravă Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă se face vinovat de o abatere profesională grava (abatere comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale dreptului de proprietate intelectuala savarsita cu intentie sau din culpa grava, fapte constatate printr-o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative). Au fost găsiți vinovați de fals în declarații, au divulgat informații, nu au putut furniza documentele necesare și au obținut informații confidențiale ale acestei proceduri Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va declara dacă s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție, b) a ascuns astfel de informații, c) nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea Criterii selecție privind capacitatea de a corespunde cerințelor: Înregistrare într-un registru comercial Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să prezinte documente relevante care să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Modalitate de îndeplinire – Completarea direct în SEAP a DUAE, ca primă dovadă a îndeplinirii cerinței privind capacitatea de exercitare a activității profesionale, în care operatorii economici își vor declara situația corespunzătoare acestei cerințe. Întrucât în cadrul DUAE cerere autoritatea contractantă apelează la utilizarea indicației globale pentru toate criteriile de calificare, în acord cu prevederile art. 193, alin. (6) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici participanți la procedură au posibilitatea să răspundă cu răspuns afirmativ „DA” sau negativ „NU”, fără să mai completeze nicio altă secțiune din Partea a IV-a a formularului. Cerința se aplică inclusiv pentru ofertanții asociați, subcontractanți și terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Ulterior, la solicitarea autorității contractante, ofertantul/ ofertanții asociați clasat/ clasați pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va/ vor prezenta documente justificative (inclusiv pentru subcontractanți și terți susținători), respectiv: Dovada înregistrării operatorului economic: Pentru persoane fizice/juridice române: Certificat constatator emis de ONRC (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul CAEN al unui obiect de activitate autorizat). Subcontractanții trebuie să demonstreze că activitățile care fac obiectul subcontractării au corespondent în codul CAEN al unui obiect de activitate autorizat. Pentru persoane fizice/juridice străine: Documente echivalente din care să reiasă o formă legală de înregistrare, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic (se va prezenta și traducerea autorizată în limba română). Documentele trebuie să conțină informații valabile la data prezentării acestora.

Bonitate/ acces la resurse

Experiența similară Informații privind partea/ părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o /le subcontracteze

Ofertanții trebuie să facă dovada ca au executat în ultimii 5 ani (calculați până la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor), în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări de aceeași natură și complexitate cu cele care fac obiectul contractului de atribuit, în valoare / valoare cumulata de cel puțin 15.000.000 lei, fără T.V.A, duse la bun sfârșit, respectiv lucrări de amenajare a teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi: construire/ modernizare/ reabilitare/ reparații capitale de drumuri/ străzi sau lucrări pentru realizarea de piste de biciclete/ trotuare similare din punct de vedere al complexității. Dacă se procedează la decalarea termenului - limită stabilit pentru depunerea ofertelor, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toţi op ec care au prezentat dovada finalizării contr de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Prin lucrări „duse la bun sfârșit” se înțelege:Lucrări recepționate pe obiecte, însoțite de PV de recepție sau Lucrări recepționate însoțite de PV la terminarea lucrărilor; sau Lucrări recepționate însoțite de PV de recepție finală. Pt contr încheiate în alte valute, echivalența în lei se va face la cursul mediu anual leu/valută, comunicat de B.N.R., pentru fiecare an în parte (http://www.bnr.ro ). Ulterior, la solic. AC, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire are obligația de a prezenta doc justif conform DUAE, respectiv: PV de recepție finală/PV de recepție la terminarea lucrărilor/PV de recepție pe obiect/doc constatatoare/ recomandări/ alte doc edificatoare care sa ateste faptul ca lucrările au fost executate conform normelor legale/ clauzelor contractuale si ca au fost duse la bun sfârșit. Doc justif vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica: nr și data contr invocat drept experiență similară, obiectul contr, beneficiarul, calitatea deținută în cadrul contr (unic contractant, contractant asociat, antreprenor general, subcontr), activitățile pentru care a fost responsabil și valoarea acestora. Dacă este cazul, doc se vor prezenta însoțite de traducere autorizată în lb română. Dacă op ec a avut calitatea de antreprenor general în contr prezentate ca experiență similară, se va lua în calcul întreaga valoare a respectivului contr, chiar dacă acesta a avut subcontr. Dacă op ec a realizat lucrările în calitate de subcontr, valoarea lucrărilor respective este luata in considerare daca execuția acestora este confirmată de antreprenorul general, iar beneficiarul final atesta faptul ca respectivul op ec a avut calitatea de subcontr. Op ec au dreptul de a se asocia pt a depune ofertă comună. În acest caz, îndeplinirea cerinței se demonstr prin luarea în considerare a exp similare a membrilor grupului. Asoc. completează DUAE ca primă dovadă a îndeplinirii cerinței. Odată cu oferta si DUAE, asociații vor prezenta acordul de asociere și declarația privind legalizarea acordului. Nedepunerea acordului odată cu oferta constituie temei pentru solicitarea de clarificări. Ulterior, la solicitarea AC, asocierea clasată pe primul loc în clasament va prezenta doc justif pt demonstrarea cerinței. Dacă este cazul, doc se vor prezenta însoțite de traducere autorizată în lb română. Op ec au dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți pt îndeplinirea criteriului referitor la experiența similară. Ofertanții vor prezenta în DUAE informațiile cu privire la terții susținători, iar aceștia vor completa DUAE ca primă dovadă a îndeplinirii cerinței. Odată cu oferta și DUAE, ofertanții vor depune angajamentul ferm privind susținerea tehnică– Form 3. Prin angajamentul ferm, terțul susținător confirmă faptul că va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contr. Împreună cu angajamentul, vor fi anexate doc ale terțului susținător din care rezultă: - Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza; - Modul efectiv prin care va asigura îndeplinirea angajamentului, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele în desfășurarea lucrărilor. Din doc prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant și termenele în care vor fi puse la dispoziția contr. Acestea se vor constitui in anexe la angajament. Dacă ofertantul este o asociere, angajamentul va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor. Nedepunerea angajamentului ferm al terțului susținător odată cu oferta și DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări. AC respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerința și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia. La solicitarea AC, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta doc justificative prin care terțul susținător probează îndeplinirea cerinței. Ofertantul are dreptul de a utiliza capacitățile subcontr pt a îndeplini criteriul de calificare privind experiența similară, subcontr fiind considerat și terț susținător, caz în care acordul de subcontr reprezintă și angajament ferm. Ofertanții includ în DUAE datele de identificare ale subcontr propuși. Subcontr propuși completează DUAE propriu. Ofertanții vor depune și acordul de subcontr. Op ec clasat pe primul loc, va face dovada îndeplinirii cerinței prin prezentarea de doc justif ale subcontr., la solic AC. AC poate respinge subcontr propus dacă acesta nu îndeplinește cerința și solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia. Întrucât în cadrul DUAE cerere AC utilizează indicația globală pentru toate criteriile de calificare, op ec (ofertanți, asociați, subcontr, terți) vor răspunde „DA” sau „NU”. Ofertanții vor preciza în cadrul DUAE partea/ părțile din contract pe care intenționează să o/ le subcontracteze, precizând și numărul și data acordului de subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajament ferm. Odată cu oferta se va prezenta și acordul de subcontractare. În acordul de subcontractare ofertantul va preciza categoriile de lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractant. Nu este permisă subcontractarea în proporție de 100%. Nedepunerea odată cu oferta și DUAE a acordului / acordurilor de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventuale inadvertente de forma ale informaților cuprinse în secțiunile DUAE atât ale ofertantului cat și ale subcontractantului. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.