Contractantul va respecta actele normative şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă, în termen și de calitate a cerințelor descrise în prezentul caiet de sarcini.Pe perioada de desfășurare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglementările legale naţionale şi europene aplicabile în materie, Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale (dacă sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fără a solicita Entitații Contractante alte costuri suplimentare.Contractantul se angajează să presteze servicii de calitate prin competență și profesionalism, în conformitate cu cerinţele stabilite în cadrul legislativ şi de reglementare naţional şi european în vigoare. Totodată Contractantul va fi responsabil pentru identificarea și minimizarea riscurilor de implementare cât și de finalizare a Studiului de fezabilitate, conform Caiet de sarcini Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire pâna în a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionată mai sus. Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionată mai sus. Activitatea Contractantului/ Supervizorului este aceea de supervizare, în calitate de „Supervizor”, a proiectării şi execuţiei de lucrări, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor în conformitate cu prevederile HG 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa 2 proiectare și execuție de lucrări. Deoarece acest contract de servicii este un contract cu plata atât pe timp efectiv lucrat cât și cu plata în funcție de progresul fizic/stadiul fizic al Contractului de Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,, Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord”, în situația în care Supervizorul, exclusiv din vina sa, nu execută Serviciile de Supervizare specificate în Contract, astfel încât; Antreprenorul să finalizeze lucrările în perioada de execuție inițial specificată în contractul de proiectare și execuție lucrări pentru fiecare din etapele contractuale (proiectare/ execuție lucrări /garanție a lucrărilor); În urma derulării acestui contract, Contractantul va avea urmatoarele reponsabilitati : - emite Ordine Administrative către Antreprenor;  verifică îndeplinirea condițiilor pentru emiterea Ordinului Administrativ de Începere;  verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;  verifică și aprobă sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor;  verifică ritmul execuției lucrărilor;  verifică respectarea calității echipamentelor și materialelor și metodele de punere în operă a acestora din urmă;  respinge echipamentele, materialele sau lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului/Proiectului;  participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;  măsoară cantitățile de lucrări real executate;  se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier;  emite si/sau aproba Modificări în conformitate cu prevederile Contractului;  emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;  emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;  emite Ordine Administrative în conformitate cu prevederile Contractului  analizează eventualele Revendicări Antreprenorului și ale Entității Contractante;  asistă Entitatea Contractantă în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală;  urmăreste îndeplinirea condiționalităților specifice din Contractul de Finanțare;  îndeplinește celelalte sarcini stabilite prin Contract.  întocmește Cartea Tehnică a Construcției pe care o predă la final Beneficiarului; Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentei documentații trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale, exprimate în limbaj SMART: - Cantitatea și calitatea lucrărilor aprobate - Termene respectate. - Finalizarea lucrărilor în termen - Evitarea disputelor între Entitatea Contractantă și Antreprenor prin acțiuni/ măsuri propuse luate de Contractant - Elaborarea rapoartelor si aprobarea acestora de către Entitatea Contractantă. - Verificarea situațiilor de lucrări și întocmirea certificatelor de plată - Aprobarea certificatelor de plată de către Entitatea Contractantă. - Verificarea eligibilității cheltuielilor. Durata contractului este 116 luni perioada cuprinsă între data semnării contractului și data de expirare a perioadei de notificare a defectelor aferentă contractului de lucrări In cadrul serviciilor se vor respecta cerinţele din Caietul de sarcini nr. Inv.3 / 210 / 15.05.2025 Valoarea estimata a contractului este 48.216.295,00 lei Suplimentar acestei valori Entitatea Contractanta , în conformitate cu prevederile art.117, alin.(1) din Legea nr.99/2016 cu modificările și completările ulterioare, optează pentru achiziția ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă a fost declarată caștigătoare în cazul prezentei proceduri de achiziție sectorială, în cuantum de 9.643.259 lei fără TVA, reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului. Astfel, valoarea estimată totală a contractului este intervalul 48.216.295 - 57.859.554 lei fără TVA. III.1.1 a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Cerinta nr. 1. Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în situatiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; Pentru sediile secundare/punctele de lucru , cerinta se va putea demonstra printr-o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor ,taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; d) orice document considerat edificator, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităti competente din tara respectivă. În cazul în care, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevăzute la art.177, 178 si 180, entitatea contractantă accepta o declaratie pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaratia pe propria răspundere, se acceptă o declaratie autentică dată în fata unui notar, a unei autorităti administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa în acest sens documentul DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către entitatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Notă: Răspunsurile la DUAE se completează, în SEAP, în mod direct, după autentificare. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Corespondent DUAE: Partea III – Motive de excludere (A – Motive referitoare la condamnările penale, B – Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurările sociale, C – Motive legate de insolventă, conflicte de interese sau abateri profesionale). Cerinta nr. 2. Informatii privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitătii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ungurean Cristian Marian – Director Regional ; Visalon Daniel – Sef Divizie Linii ; Cucu Viorica – Sef Divizie Contabil Financiara; Vasile Tatiana – Sef Serviciu Financiar ; Cimpoieru Adrian – Sef Divizie Investitii ; Nitu Razvan - Sef UMP I ;Mihaila Flaviu – Inginer ; Doditoiu Sofa Andreea – Sef Oficiu Juridic ; Radu Lucica – Consilier Juridic ; Lospa Liliana - Sef Oficiu Achizitii ; Floricel Caroleta- Expert Achizitii Publice ; Lulea Constanta – Expert Achizitii Publice ; Marin Andreea – Sef Serviciu Financiar Investitii ; Ungurean Viorel – Economist; Robu Elena- Economist; Ratiu Iuliana- Economist. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa în acest sens DUAE, de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Nota: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea acordului de asociere si/sau a acordului de subcontractare si/sau a angajamentului ferm al tertului sustinător odata cu DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă (în temeiul art.202 din Legea nr.99/2016). Notă: 1.Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română. 2.În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveste situatia personală a respectivilor ofertanti, entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în mod direct, informatii de la autoritătile competente care emit documente de natura celor prevăzute. III.1.3 a) Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale Cerinta nr. 1. Forma de înregistrare. Obiectul de activitate. Op ec care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplică inclusiv pentru asociati (în cazul unei asocieri), subcontractanti sau terti sustinători care completează informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa în acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea EC, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documente suport DUAE: - Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucuresti/ Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului, sau document edificator. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. În cazul asocierii, fiecare membru al asocierii va prezenta certificatul constatator. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Notă: 1.Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate 2.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru al asocierii sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza 3. Pentru persoanele fizice/juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident 4.In situatia în care vor fi executate părti din contract de către subcontractanti, dovada înregistrării si corespondenta activitătilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de către subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Declaratia DUAE se va complete, în SEAP, în mod direct, după autentificarea în sistem. Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitate de a corespunde cerintelor - Înscrierea în registrul comertului